fbpx

Помощь адвоката в разрешении
споров по договорам

Профессионалы с опытом работы более 20 лет.

Онисковец Андрей
Андрей Онисковец
Адвокат, партнер, руководитель практики
по разрешению споров

Получить экспресс-анализ

Арбитражные споры по договорам

Вам нужна юридическая помощь в спорах по договорам?

Споры по договорам — распространенная ситуация в бизнес-среде. Казалось бы, бизнес-отношения, закрепленные договором, должны протекать беспроблемно, но на практике оказывается, что вопросов все равно остается много. Ошибка в договоре, нечеткие формулировки, нарушение сроков — все это может вылиться в затяжное судебное разбирательство, в котором не обойтись без опытного адвоката, представляющего интересы вашей компании.

Адвокатское бюро “Ошеров, Онисковец и Партнёры” объединяет опытнейших адвокатов и юристов, которые помогают предпринимателям с 1998 года. За время работы мы успешно защитили интересы более 2230 доверителей!

В каких спорах по договору мы можем вам помочь?

В каких спорах по договору мы можем вам помочь?

Споры по договорам поставки

Споры по договорам оказания услуг

Споры по договорам лизинга

Споры по договорам аренды

Разработка и согласование договоров в сфере девелопмента, строительства

Споры по договорам строительного подряда

Досудебное урегулирование споров и медиация

Другие вопросы

Как именно мы решим спор по договору?

  • 1

    Консультация

    На первом этапе сотрудничества наш  адвокат занимается правовым анализом ситуации, представленных сведений и документов по спору, дает оценку перспектив дела и консультации по всем возникающим вопросам.

  • 2

    Досудебный этап

    Адвокат занимается внесудебным урегулированием споров, проводит переговоры, осуществляет медиацию.

  • 3

    Составление процессуальных документов

    Мы составляем необходимые документы для разрешения вашего спора: претензии, исковые заявления, жалобы, ходатайства.

  • 4

    Представительство интересов в суде

    Адвокат будет представлять и защищать ваши интересы в суде.

  • 5

    Обжалование судебного решения

    Если решение было вынесено с нарушением ваших интересов, то адвокат обжалует его в вышестоящих инстанциях.

Примеры дел из практики
арбитражных споров

Примеры дел из практики
арбитражных споров

Взыскание задолженности по договору субподряда в размере 10 818 474 руб.

Ситуация

В  АБ «Ошеров, Онисковец и Партнёры»  обратилась компания, которой был предъявлен иск о взыскании с них задолженности за выполненные работы 3 733 424 руб., пени в размере 3 971 593 руб., задолженности по затратам на командирование работников 455 909 руб., задолженности за работы, выполненные по дополнительному соглашению в размере 107 693 руб.

У компании был заключен договор субподряда, по которому субподрядчик принял на себя обязательство выполнить для компании (генподрядчика) работы по монтажу и пуско-наладке информационно-телекоммуникационных систем на объекте. Материалами дела подтверждается и не оспаривается сторонами, что истец выполнил и сдал работы на общую сумму 30 886 931,15 руб., что соответствует условиям договора. Работы оплачены ответчиком на сумму 26 370 735,92 руб. В суде интересы ответчика представил адвокат Онисковец Андрей Павлович.

Предпринятые действия

Адвокат возражал против предъявленных исковых требований, и подал в интересах генподрядчика встречный иск о взыскании пени за нарушение срока выполнения работ в размере 14 516 857 руб.

Работы подлежали завершению 28.02.11. Фактически они были завершены 02.06.11 в соответствии с актами приемки сдачи работ по монтажу. По условиям договора при нарушении сроков выполнения работ субподрядчик уплачивает генподрядчику пеню в размере 0,5% от стоимости договора за каждый день просрочки.

Суд установил, что разница между стоимостью работ и оплатой составляет 3 733 424 руб. и 107 693 руб. основного долга, данная сумма является задолженностью генподрядчика, которая подлежит взысканию с него, однако предъявляемые пени и командировочные затраты взысканию не подлежат, поскольку истец не представил убедительных доказательств.

Результат

Суд вынес решение взыскать с ответчика в пользу истца сумму основного долга, а со стороны истца взыскать в пользу ответчика пени за нарушение сроков выполнения работ. После взаимного зачета общая сумма задолженности со стороны субподрядчика в пользу генподрядчика составила 10 818 474 руб., которую компания получила благодаря работе адвокатов бюро.

Дело вел(а)
Андрей Онисковец
Адвокат

3 причины обратиться
в адвокатское бюро
«Ошеров, Онисковец и Партнёры»

3 причины обратиться
в адвокатское бюро
«Ошеров, Онисковец и Партнёры»

19 лет
Огромный опыт работы

За 19 лет мы решили множество споров, связанных с неисполнением обязательств иных нарушений условий договора.

Открытость в работе

Открытость в работе

Мы не скрываем от своих доверителей информацию и методы работы. Вы будете четко знать, за что платите нам деньги.

Честность

Честность

Перед началом работы мы даем честную оценку целесообразности судебного обращения. Никаких напрасных надежд и обещаний.

Наши клиенты

Наши клиенты

  • ООО "СМТ-Строй"
  • Скарлет
  • НАФТА СФЕРА
  • СВОЯ ЗЕМЛЯ
  • Торг Бетон
  • "ИСК" Варикус"

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять