Ситуация
В Коллегию обратилась компания, которой был предъявлен иск о взыскании с них задолженности за выполненные работы 3 733 424 руб., пени в размере 3 971 593 руб., задолженности по затратам на командирование работников 455 909 руб., задолженности за работы, выполненные по дополнительному соглашению в размере 107 693 руб.
У компании был заключен договор субподряда, по которому субподрядчик принял на себя обязательство выполнить для компании (генподрядчика) работы по монтажу и пуско-наладке информационно-телекоммуникационных систем на объекте. Материалами дела подтверждается и не оспаривается сторонами, что истец выполнил и сдал работы на общую сумму 30 886 931,15 руб., что соответствует условиям договора. Работы оплачены ответчиком на сумму 26 370 735,92 руб. В суде интересы ответчика представил адвокат Онисковец Андрей Павлович.
Предпринятые действия
Адвокат возражал против предъявленных исковых требований, и подал в интересах генподрядчика встречный иск о взыскании пени за нарушение срока выполнения работ в размере 14 516 857 руб.
Работы подлежали завершению 28.02.11. Фактически они были завершены 02.06.11 в соответствии с актами приемки сдачи работ по монтажу. По условиям договора при нарушении сроков выполнения работ субподрядчик уплачивает генподрядчику пеню в размере 0,5% от стоимости договора за каждый день просрочки.
Суд установил, что разница между стоимостью работ и оплатой составляет 3 733 424 руб. и 107 693 руб. основного долга, данная сумма является задолженностью генподрядчика, которая подлежит взысканию с него, однако предъявляемые пени и командировочные затраты взысканию не подлежат, поскольку истец не представил убедительных доказательств.
Результат
Суд вынес решение взыскать с ответчика в пользу истца сумму основного долга, а со стороны истца взыскать в пользу ответчика пени за нарушение сроков выполнения работ. После взаимного зачета общая сумма задолженности со стороны субподрядчика в пользу генподрядчика составила 10 818 474 руб., которую компания получила благодаря работе коллегии адвокатов.